- 編號：82607
- 書名：最高人民法院建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋（二）圖解二十五講（44幅思維導(dǎo)圖，詳解《建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋（二）》)
- 作者：楊唐全
- 出版社：法律
- 出版時間：2019年10月
- 入庫時間：2019-10-16
- 定價：99
圖書內(nèi)容簡介
本書以《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（二）》的條文為基礎(chǔ)，逐條講解司法解釋的內(nèi)容，把建筑施工領(lǐng)域的實務(wù)問題融入進去，同時介紹了各地法院的司法判例實踐，以及主要觀點。本書實務(wù)操作性強、條文可視化、案例大數(shù)據(jù)化，理論與實踐結(jié)合較好，對于在建筑施工領(lǐng)域?qū)嶋H工作的人員具有很強的指導(dǎo)意義。
圖書目錄
"目錄
第一講建設(shè)工程施工合同實質(zhì)性內(nèi)容的判斷
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、建設(shè)工程施工合同實質(zhì)性內(nèi)容及權(quán)利義務(wù)的確定依據(jù)
二、變相降低工程價款的情形及法律效力
三、以中標(biāo)合同有效為前提
四、“黑白合同”之效力與是否備案無關(guān)
五、對另行簽訂的建設(shè)工程施工合同的理解
實務(wù)難點
一、相關(guān)概念
二、實質(zhì)性內(nèi)容不應(yīng)與主要實質(zhì)性條款、主要條款等同
三、招標(biāo)文件、中標(biāo)人投標(biāo)文件、中標(biāo)合同不一致時如何處理
四、“黑白合同”形成的基礎(chǔ)性法律依據(jù)
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、此前最高人民法院及部分地方法院對“變更合同實質(zhì)性內(nèi)容”的解釋
二、變相降低工程價款的情形及法律效力
三、以中標(biāo)合同有效為適用前提
四、“黑白合同”的認(rèn)定
五、部分法院對招標(biāo)文件、中標(biāo)人投標(biāo)文件、中標(biāo)合同不一致的處理
相關(guān)規(guī)定指引
第二講相關(guān)行政審批手續(xù)對建設(shè)工程施工合同效力的影響
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、“四證”對建設(shè)工程施工合同效力的影響
二、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（二）》關(guān)于“四證”對建設(shè)工程施工合同效力影響的規(guī)定
三、建設(shè)工程施工合同效力的補正
四、發(fā)包人惡意阻卻建設(shè)工程審批手續(xù)完成的法律后果
實務(wù)難點
一、相關(guān)概念
二、建設(shè)工程項目行政審批制度
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、“四證”對建設(shè)工程施工合同效力的影響
二、合同效力的補正
三、發(fā)包人主張合同無效具有惡意因素，法院認(rèn)定合同有效
相關(guān)規(guī)定指引
第三講施工合同無效后的損失賠償
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、損失賠償?shù)男再|(zhì)
二、舉證責(zé)任
三、損失的確定
實務(wù)難點
一、建設(shè)工程施工合同無效的主要情形
二、建設(shè)工程施工合同無效但已開始履行的后果
三、信賴?yán)鎿p失的主要內(nèi)容
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、建設(shè)工程施工合同無效，其約定的違約金條款無效（但合同當(dāng)事人并不因此而免除賠償損失的責(zé)任）
二、合同無效，一方當(dāng)事人請求對方賠償損失的，應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任
三、損失應(yīng)與對方過錯存在因果關(guān)系
相關(guān)規(guī)定指引
第四講掛靠情形下的相關(guān)責(zé)任承擔(dān)
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、掛靠的基本概念
二、須承擔(dān)連帶責(zé)任的情形
三、質(zhì)量不合格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
四、因果關(guān)系的舉證
實務(wù)難點
一、掛靠行為的認(rèn)定
二、掛靠人與被掛靠人應(yīng)否就掛靠工程產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的爭議
三、被掛靠的施工企業(yè)因掛靠行為可能承擔(dān)的法律風(fēng)險
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、掛靠人與被掛靠人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
二、部分法院認(rèn)為除因出借資質(zhì)導(dǎo)致建設(shè)工程質(zhì)量不合格而須承擔(dān)連帶賠償責(zé)任外，對出借資質(zhì)造成的其他損失同樣應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
三、若發(fā)包人對出借資質(zhì)明知、放任，應(yīng)就其過錯承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任
四、因掛靠產(chǎn)生相應(yīng)債務(wù)的責(zé)任承擔(dān)
相關(guān)規(guī)定指引
第五講開工日期的認(rèn)定
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、以開工通知載明的開工日期為準(zhǔn)
二、以開工條件具備的時間為開工日期
三、因承包人原因?qū)е麻_工通知發(fā)出后又無法實際開工的，以開工通知載明的時間為準(zhǔn)
四、以實際進場且施工時間為開工日期
五、綜合開工報告、合同、施工許可證等載明的時間及是否具備開工條件認(rèn)定開工日期
實務(wù)難點
一、開工日期的概念
二、開工日期的認(rèn)定
三、《建設(shè)工程造價鑒定規(guī)范》中關(guān)于開工日期的規(guī)定
四、竣工日期及相關(guān)概念
五、竣工日期的認(rèn)定
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、開工日期原則上以開工通知載明的日期為準(zhǔn)，其不必然受是否取得施工許可或者開工報告的影響
二、因發(fā)包人原因?qū)е麻_工通知發(fā)出時開工條件尚不具備的，應(yīng)以開工條件具備的時間確定為開工日期
三、因承包人原因?qū)е麻_工時間延遲的，以開工通知載明的時間為開工日期
四、承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實際進場施工的，以實際進場施工時間為開工日期符合履約實際
相關(guān)規(guī)定指引
第六講工期順延的認(rèn)定
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、工期順延的認(rèn)定方式
二、申請順延的方式
三、工期順延不予認(rèn)定的情形
四、約定“逾期失權(quán)”的另外情形
實務(wù)難點
一、工期延誤與工期順延
二、工期延誤的原因分析及承包人工期順延的程序要求
三、關(guān)鍵工作、非關(guān)鍵工作對工期的影響
四、工期延誤舉證責(zé)任的分配
五、逾期視為放棄或認(rèn)可的效力
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、工期順延的認(rèn)定方式及舉證責(zé)任
二、承包人未按照約定程序申請順延工期，工期不予順延
三、當(dāng)事人雙方對工期延誤均有過錯的，應(yīng)分別就其過錯承擔(dān)責(zé)任
四、因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`的責(zé)任承擔(dān)
相關(guān)規(guī)定指引
第七講發(fā)包人主張建設(shè)工程質(zhì)量問題的處理
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、發(fā)包人就質(zhì)量問題應(yīng)提起反訴或另行起訴
二、此條承包人應(yīng)作擴張解釋
三、對“可以合并審理”的理解
實務(wù)難點
一、抗辯還是反訴之爭議
二、 建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定
操作要點
一、建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約定的法律風(fēng)險與防范
二、發(fā)包人對工程質(zhì)量的法定義務(wù)及法律風(fēng)險防范
三、承包人對工程質(zhì)量的法定義務(wù)及法律風(fēng)險防范
實務(wù)案例裁判要旨
一、發(fā)包人就質(zhì)量問題應(yīng)提起反訴或另行起訴
二、《民事訴訟法解釋》生效前，各地法院對于發(fā)包人在承包人提起的建設(shè)工程施工合同糾紛案件中就質(zhì)量問題提起的反訴是否進行合并審理持多種意見
三、《民事訴訟法解釋》生效后，大多數(shù)司法裁判認(rèn)為發(fā)包人在承包人提起的建設(shè)工程施工合同糾紛案件中就質(zhì)量問題提起的反訴應(yīng)當(dāng)合并審理
四、少部分司法裁判在《民事訴訟法解釋》生效后，仍認(rèn)為承包人提起的建設(shè)工程施工合同糾紛案件中，對發(fā)包人就工程質(zhì)量提起的反訴可以分案審理
五、發(fā)包人應(yīng)在法庭辯論終結(jié)前就質(zhì)量問題提出反訴
相關(guān)規(guī)定指引
第八講質(zhì)量保證金返還期限的認(rèn)定
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、合同明確約定了期限，按照約定處理
二、合同沒有約定返還期限的處理
三、合同約定了返還期限但因發(fā)包人原因未按約定期限進行竣工驗收的處理
四、合同未約定返還期限且因發(fā)包人原因未按約定期限進行竣工驗收的處理
五、保修義務(wù)的承擔(dān)
實務(wù)難點
一、相關(guān)概念
二、建設(shè)工程質(zhì)量保修制度
三、工程質(zhì)量保證金扣留比例及返還期限的約定是否以建設(shè)工程施工合同有效為前提
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、建設(shè)工程施工合同無效對工程質(zhì)量保修金條款的影響
二、約定的質(zhì)量保證金返還期限原則上不應(yīng)超過2年
三、約定的質(zhì)量保證金比例不得高于3%
四、返還工程質(zhì)量保證金后，不影響承包人根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定履行工程保修義務(wù)
五、本條款在司法實踐中的初步適用
相關(guān)規(guī)定指引
第九講非必須招標(biāo)的建設(shè)工程招標(biāo)后工程價款的結(jié)算
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、進行招投標(biāo)的非強制性招標(biāo)項目且簽訂背離中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容合同時的價款結(jié)算
二、可以按標(biāo)外合同進行工程價款結(jié)算的情形
實務(wù)難點
一、必須招標(biāo)的工程項目
二、非必須招標(biāo)但進行了招投標(biāo)程序的項目
三、建設(shè)工程施工合同履行過程中材料價格的異常波動
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》相較于被廢止的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》進一步縮小了必須招標(biāo)的工程項目的范圍
二、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（二）》施行前，部分判決認(rèn)為不屬于必須進行招標(biāo)的工程建設(shè)項目，若雙方自愿進行了招投標(biāo)，也應(yīng)遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定
三、對變更合同實質(zhì)性內(nèi)容的理解
四、屬于客觀情況發(fā)生了難以預(yù)料的變化的情形
五、是否適用情勢變更原則
相關(guān)規(guī)定指引
第十講與工程價款結(jié)算相關(guān)的不同文件以何者為準(zhǔn)
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、以招投標(biāo)程序合法為前提
二、實質(zhì)性內(nèi)容不一致時以招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)
實務(wù)難點
一、招標(biāo)文件
二、投標(biāo)文件
三、中標(biāo)通知書
四、投標(biāo)文件與招標(biāo)文件不一致的處理
五、招標(biāo)人和投標(biāo)人可能面臨的行政責(zé)任風(fēng)險
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、實質(zhì)性內(nèi)容不一致時以招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)
二、合同未實質(zhì)性變更時以合同內(nèi)容為準(zhǔn)
三、投標(biāo)文件與招標(biāo)文件不一致時以投標(biāo)文件為準(zhǔn)
相關(guān)規(guī)定指引
第十一講多份建設(shè)工程施工合同均無效時工程價款的結(jié)算
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、以數(shù)份合同均無效為前提
二、以實際履行的建設(shè)工程施工合同結(jié)算工程價款
三、以最后簽訂的建設(shè)工程施工合同結(jié)算工程價款
四、明確發(fā)包人、承包人均有權(quán)主張相應(yīng)權(quán)利
五、結(jié)算工程款以工程質(zhì)量合格為前提
實務(wù)難點
一、竣工驗收與建設(shè)工程質(zhì)量的關(guān)系
二、對實際履行合同與最后簽訂合同的識別
三、因發(fā)包人過錯導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格的結(jié)算
四、工程質(zhì)量司法鑒定程序的啟動
五、本條文對實際施工人的影響
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、工程質(zhì)量
二、工程價款結(jié)算
相關(guān)規(guī)定指引
第十二講訴前建設(shè)工程價款結(jié)算協(xié)議的效力
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、訴前結(jié)算協(xié)議具有約束力
二、本條適用于訴訟中達成的結(jié)算協(xié)議
三、對本條中“當(dāng)事人”的理解
四、僅就結(jié)算協(xié)議約定的結(jié)算范圍排除工程造價鑒定
實務(wù)難點
一、工程價款結(jié)算
二、結(jié)算協(xié)議的無效與可撤銷情形
三、建設(shè)工程爭議評審制度
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、工程造價排除工程鑒定，主張存在欺詐、脅迫情形應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任
二、建設(shè)工程施工合同無效，不影響結(jié)算協(xié)議的效力
三、工程質(zhì)量合格為進行結(jié)算的前提
相關(guān)規(guī)定指引
第十三講訴前工程造價咨詢意見的法律效力
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、訴前造價咨詢意見的法律效力
二、不認(rèn)可該咨詢意見的形式
三、雙方合意受約束應(yīng)為有效
實務(wù)難點
一、工程造價咨詢企業(yè)
二、工程造價咨詢意見與工程造價鑒定
三、咨詢意見的法律效力探討
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、單方委托形成的咨詢報告不能作為結(jié)算依據(jù)
二、單方委托形成的咨詢報告作為結(jié)算依據(jù)
相關(guān)規(guī)定指引
第十四講一審未申請鑒定的法律后果
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、負有舉證義務(wù)的當(dāng)事人未申請鑒定的法律后果
二、人民法院進行釋明的必要性
三、一審未申請鑒定，二審應(yīng)如何處理
實務(wù)難點
一、舉證責(zé)任的相關(guān)法律規(guī)定
二、逾期舉證的法律后果
三、對一審中的鑒定結(jié)論不服，在二審中要求重新鑒定或補充鑒定的申請，應(yīng)否予以支持
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
相關(guān)規(guī)定指引
第十五講委托鑒定的規(guī)范及鑒定材料的質(zhì)證
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、鑒定程序的啟動
二、鑒定事項
三、鑒定材料的質(zhì)證
實務(wù)難點
一、“以鑒代審”的成因分析
二、“以鑒代審”的防范
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、當(dāng)事人提出鑒定申請后，是否準(zhǔn)許由人民法院依據(jù)證據(jù)現(xiàn)狀和已查明事實決定
二、司法裁判中，人民法院對于重復(fù)鑒定的認(rèn)定
三、有爭議的鑒定材料應(yīng)當(dāng)經(jīng)過雙方當(dāng)事人質(zhì)證，且質(zhì)證由人民法院組織
四、“以鑒代審”嚴(yán)重違反法定程序
相關(guān)規(guī)定指引
第十六講鑒定意見和鑒定材料的質(zhì)證
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、對鑒定意見的質(zhì)證
二、有爭議且未經(jīng)質(zhì)證但作為鑒定依據(jù)的材料應(yīng)補充質(zhì)證
實務(wù)難點
一、鑒定意見
二、補充鑒定
三、質(zhì)證要點
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、鑒定意見在經(jīng)過雙方質(zhì)證后方可被法院采納
二、有爭議且未經(jīng)質(zhì)證但作為鑒定依據(jù)的材料應(yīng)補充質(zhì)證
相關(guān)規(guī)定指引
第十七講建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的權(quán)利主體
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工合同的承包人享有優(yōu)先受償權(quán)
二、建設(shè)工程施工合同效力是否影響優(yōu)先受償權(quán)的行使
實務(wù)難點
一、優(yōu)先受償權(quán)的性質(zhì)
二、勘察人、設(shè)計人是否享有優(yōu)先受償權(quán)
三、分包人是否有權(quán)主張優(yōu)先受償權(quán)
四、實際施工人是否享有優(yōu)先受償權(quán)
五、債權(quán)轉(zhuǎn)讓后承包人的優(yōu)先受償權(quán)是否隨之轉(zhuǎn)讓
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工合同的承包人享有優(yōu)先受償權(quán)
二、優(yōu)先受償權(quán)的性質(zhì)
三、實際施工人是否享有優(yōu)先受償權(quán)
四、債權(quán)轉(zhuǎn)讓后承包人的優(yōu)先受償權(quán)是否隨之轉(zhuǎn)讓
相關(guān)規(guī)定指引
第十八講裝飾裝修工程承包人的優(yōu)先受償權(quán)
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、裝飾裝修工程的承包人對裝飾裝修工程價款享有優(yōu)先受償權(quán)
二、裝飾裝修工程承包人優(yōu)先受償權(quán)范圍的限制
實務(wù)難點
一、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)
二、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包工程范圍
三、裝飾裝修工程質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容及依據(jù)
四、裝飾裝修工程項目竣工驗收的程序
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、優(yōu)先受償權(quán)無須明示但須在法定期限內(nèi)行使
二、裝飾裝修工程款優(yōu)先受償權(quán)行使范圍限于建筑物因裝飾裝修而增加的價值
三、不宜折價、拍賣的工程不享有優(yōu)先受償權(quán)，但應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任
相關(guān)規(guī)定指引
第十九講建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)行使的條件
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、合同有效與否不影響對優(yōu)先受償權(quán)資格的認(rèn)定
二、建設(shè)工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)
實務(wù)難點
一、施工過程的質(zhì)量驗收
二、工程項目竣工質(zhì)量驗收
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、合同有效與否不影響優(yōu)先受償權(quán)資格的認(rèn)定
二、質(zhì)量合格為享有優(yōu)先受償權(quán)的前提
相關(guān)規(guī)定指引
第二十講未竣工建設(shè)工程的優(yōu)先受償權(quán)
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、未竣工建設(shè)工程質(zhì)量合格即享有優(yōu)先受償權(quán)
二、未竣工工程的界定
實務(wù)難點
一、未竣工工程是否享有優(yōu)先受償權(quán)的爭議
二、未竣工工程的優(yōu)先受償權(quán)的起算時間
三、合同被解除后的承包人是否享有優(yōu)先受償權(quán)
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、以約定的工程竣工之日作為起算點
二、以約定竣工時間扣除欠付工程進度款的期間為起算點
三、以實際停工之日為起算點
四、以合同解除或終止之日作為起算點
五、以實際占有之日為起算點
六、自起訴之日起算
七、以實際完工之日起算
相關(guān)規(guī)定指引
第二十一講建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的范圍
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、優(yōu)先受償權(quán)的范圍
二、國務(wù)院有關(guān)行政主管部門關(guān)于建設(shè)工程價款范圍的規(guī)定
三、建設(shè)工程價款利息、違約金、損害賠償金等不屬于優(yōu)先受償權(quán)范圍
實務(wù)難點
一、建筑安裝工程費用項目構(gòu)成
二、不宜折價、拍賣的建設(shè)工程
三、消費者交付商品房大部分購房款的理解
四、違章（法）建筑能否行使優(yōu)先受償權(quán)的問題
五、墊資是否屬于優(yōu)先受償權(quán)的范圍
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、優(yōu)先受償權(quán)的范圍
二、特殊情形下的優(yōu)先受償權(quán)的行使與阻卻
相關(guān)規(guī)定指引
第二十二講建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限及起算時間
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、優(yōu)先受償權(quán)的行使期限
二、關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的起算時間點
三、應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價款之日的確定
實務(wù)難點
一、《最高院優(yōu)先受償權(quán)的批復(fù)》中規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)起算時間
二、承包人行使優(yōu)先受償權(quán)是否需要履行催告程序
三、建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)的行使方式
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為除斥期間
二、優(yōu)先受償權(quán)可以直接向法院主張
三、優(yōu)先受償權(quán)的起算點
相關(guān)規(guī)定指引
第二十三講建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)放棄的效力
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、放棄建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)原則上有效
二、損害建筑工人利益的除外
實務(wù)難點
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、約定放棄優(yōu)先受償權(quán)，原則上有效
二、放棄優(yōu)先受償權(quán)的范圍特定，超出范圍不必然喪失優(yōu)先受償權(quán)
三、預(yù)先放棄優(yōu)先受償權(quán)絕對無效
相關(guān)規(guī)定指引
第二十四講實際施工人的權(quán)利救濟
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、以發(fā)包人為被告提起訴訟
二、應(yīng)當(dāng)追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為第三人
三、須查明發(fā)包人實際的欠付金額
實務(wù)難點
一、實際施工人的內(nèi)涵
二、實際施工人的表現(xiàn)形式
三、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（二）》第二十四條是否適用于借用資質(zhì)情況下的實際施工人
四、實際施工人直接以發(fā)包人為被告并主張優(yōu)先受償權(quán)應(yīng)否支持
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、實際施工人的定義及表現(xiàn)形式
二、司法實踐中，人民法院對是否為實際施工人的判斷
三、北京、四川、山東、青海等地高院認(rèn)為借用資質(zhì)的承包人也是《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》第二十六條第二款中規(guī)定的實際施工人
四、發(fā)包人應(yīng)對其付款情況承擔(dān)舉證責(zé)任
相關(guān)規(guī)定指引
第二十五講實際施工人代位權(quán)的行使
法條原文
思維導(dǎo)圖
條文釋義
一、實際施工人行使代位權(quán)的條件
二、實際施工人代位行使的債權(quán)的范圍和限額
三、是否適用于借用資質(zhì)情況下的實際施工人
實務(wù)難點
一、實際施工人提起代位訴訟的管轄法院
二、本條是否適用層層轉(zhuǎn)包、層層違法分包的情況
三、行使代位權(quán)時能否主張優(yōu)先受償權(quán)
操作要點
實務(wù)案例裁判要旨
一、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（二）》出臺前，司法裁判中多認(rèn)為實際施工人不享有代位權(quán)
二、發(fā)包人應(yīng)當(dāng)為建設(shè)工程的業(yè)主，不應(yīng)擴大理解為轉(zhuǎn)包人、違法分包人等中間環(huán)節(jié)的相對發(fā)包人
三、債權(quán)人對債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)負有舉證責(zé)任
四、次債務(wù)人不認(rèn)為債務(wù)人有怠于行使其到期債權(quán)情況的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任
五、《建設(shè)工程施工合同司法解釋（二）》出臺前，部分法院即已認(rèn)為實際施工人享有工程價款的優(yōu)先受償權(quán)
相關(guān)規(guī)定指引
附錄一最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋
附錄二最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）
"
